1. 원고승계참가신청인의 이 사건 승계참가신청을 각하한다.

2. 원고 및 원고승계참가인들의...

1. 인정사실

가. 피고와 원고 사이의 공사도급계약 체결 피고는 ‘D’이라는 상호로 창고업 등을 하는 자이고, 원고는 건설업을 하는 회사이다.

피고는 2012. 6. 5. 원고에게 용인시 처인구 E외 3필지 지상 ‘E 창고시설(C) 신축공사’(이하 ’이 사건 공사‘라 한다)를 공사기간 2012. 6. 1.부터 2012. 11. 30.까지, 공사금액 5,610,000,000원(부가가치세 포함)으로 정하여 도급(갑 제1호증의 2, 이하 ’이 사건 공사계약‘이라 한다)주었다.

이 사건 공사계약의 주요 내용은 다음과 같다.

민간건설공사 변경도급계약서

9. 기성부분금 : 기성고에 따라 도급금액의 70%까지 지급한다.

단, 기성신청금액의 70%를 지급한다.

12. 지체상금율 : 지체 1일당 도급금액의 1/1000 (별지) 민간건설공사 도급계약 일반조건 제29조(지체상금) ① 원고는 준공기한 내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서상의 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 ‘지체상금’이라 한다)을 피고에게 납부하여야 한다.

제33조(피고의 계약해제 등) ① 피고는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

2. 원고의 책임 있는 사유로 인하여 준공기일 내에 공사를 완성할 가능성이 없음이 명백한 경우 ② 제1항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지는 피고가 원고에게 서면으로 계약의 이행 기한을 정하여 통보한 후 기한 내에 이행되지 아니한 때 해제 또는 해지를 원고에게 통지함으로써 효력이 발생한다.

한편, 피고와 원고는 2012. 6. 5. 이 사건 공사계약 체결 당시, 금융기관으로부터 시설자금 대출을 받기 위한 용도로 작성일자를 2012. 6. 1.로 소급하고, 공사금액을 9,350,000,000원으로 부풀린 공사도급계약서 을 제1호증,...