주문
1. 제1심판결을 다음과 같이 변경한다. 가.
피고(반소원고)는 원고(반소피고)에게 150,000,000원...
이유
1. 기초사실
가. 원고는 2014. 5. 14. 피고에게 파주시 B 지상에 연립주택 101동(이하 ‘101동’이라고 한다)을 신축하는 공사를 공사금액 22억 원, 준공예정일 2014. 9. 22., 지체상금률 1일당 0.3%로 각 정하여 도급주었고(이하 ‘이 사건 도급계약’이라고 한다), 원고의 아들인 C은 2014. 8. 22. 피고에게 파주시 D 외 1필지 지상에 연립주택 102동(이하 ‘102동’이라고 한다)을 신축하는 공사를 공사금액 22억 7,000만 원, 준공예정일 2015. 1. 22.로 각 정하여 도급주었다.
특약사항 Ⅰ
1. 계약서 및 설계도서보다 본 특약사항이 우선한다.
2. 모든 도급내역은 설계도서를 기준으로 작성하되, 시공사가 판단하여 건축물의 기능이나 디자인상 필요한 사항이라고 판단되는 경우, 공정 및 아이템에 대한 추가기재가 가능하며, 설계도서, 특약사항에 누락되었을 지라도 별도의 공사비 증액 없이 공사 진행함을 원칙으로 한다.
12. 공사 도급금액의 25%는 대물 지급조건이며, 그 대물에 대한 분양물은 원룸형 2세대, 복층형 1세대로 잠정 합의한다.
분양물에 대한 대물금액은 준공 후 분양시세의 분양가액(상호간 합의 후 결정)으로 한다.
13. 준공 후 분양 진행율에 따라 아래와 같이 기성금(잔금유예분, 공사대물분)을 지급키로 한다.
분양율 25% 40% 55% 70% 85% 100% 잔금유예분 (2억 6천만 원) 39,000,000원 39,000,000원 52,000,000원 52,000,000원 39,000,000원 39,000,000원 15% 15% 20% 20% 15% 15% 공사대물분 (5억 5천만 원) 82,500,000원 82,500,000원 110,000,000원 110,000,000원 82,500,000원 82,500,000원 15% 15% 20% 20% 15% 15% 810,000,000원 121,500,000원 121,500,000원 162,000,000원 162,000,000원 121,500,000원 121,500,000원 38. 2.에서처럼 공사비 증액은 없는 것을 원칙으로 하지만, 건축주의 요구로 발생되는 변경은 건축주, 감리자의...