1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

1. 기초사실

가. 원고는 2010. 5. 6. 피고 윈텍코리아로부터 별지 목록 제1항 기재 토지상 1000KWp급 태양광발전소 건설공사(이하 ‘이 사건 공사’)를 계약금액 45억 원으로 정하여 수급하였는데(이하 ‘이 사건 공사계약’), 그 내용 중 이 사건 쟁점과 관련한 부분은 다음과 같다.

공사 도급계약서 제20조[기성부분금] ① 계약서에 기성부분금에 관하여 명시한 때에는 원고는 이에 따라 기성부분에 대한 검사를 요청할 수 있으며, 이때 피고 윈텍코리아는 지체없이 검사를 하고 그 결과를 원고에게 통지하여야 한다.

원고가 피고 윈텍코리아에게 검사를 요청한 날로부터 14일 이내에 검사결과를 통보하지 않는 경우에는 검사에 합격한 것으로 본다.

② SPC 프로젝트의 기성부분은 산출내역서상의 단가를 기초로 하여 산정한다.

대금의 지급은 원고에 대한 계약금액의 지급으로 원고의 구좌로 직접 전신송금되어야 한다.

③ 피고 윈텍코리아는 제20조 1항에 규정된 검사가 합격한 날로부터 14일 이내에 SPC 프로젝트의 기성부분금을 지급하여야 한다.

④ 피고 윈텍코리아가 제20조 3항에 의한 기성부분금의 지급을 지연하는 경우에는 쌍방은 제23조에 따라야 한다.

제22조[준공검사] ① 원고는 공사를 완성한 때에는 피고 윈텍코리아에게 통지하여야 하며, 피고 윈텍코리아는 통지를 받은 후 지체없이 원고의 입회하에 검사를 하여야 한다.

그 검사는 10일 이내에 완료되어야 한다.

피고 윈텍코리아가 검사 완료후 10일 이내에 통보하지 않거나, 그 기간 제한 이내에 검사를 완료하지 아니한 경우, 공사가 검사에 합격하였으며 피고 윈텍코리아에 의하여 전적으로 수락된 것으로 간주한다.

다만 불가항력의 경우 그 불가항력이 소멸된 날로부터 3일간 검사가...