beta
주문
피고는 원고들에게 별지 목록 ‘청구금액’ 해당란 기재 각 돈과 이에 대하여 2018. 1. 18.부터...
이유
1. 기초사실
가. 피고와 N 주식회사 사이의 공사도급계약 1) 피고는 2016. 5.경 N 주식회사(이하 ‘N’이라고 한다
)와 사이에 피고가 N에게 울산 중구 O 소재 건물신축공사(이하 ‘이 사건 공사’라고 하고, 이 사건 공사로 신축된 건물을 ‘이 사건 건물’이라고 한다
)를 도급하기로 하는 아래와 같은 내용을 주요 내용으로 하는 공사도급계약(이하 ‘이 사건 도급계약’이라고공사명 : O 근생시설신축공사 공사장소 : 울산광역시 중구 O 착공연월일 : 2016년 5월 25일 준공예정일 : 2017년 4월 30일 계약금액 : 금 팔십칠억원정(￦8,700,000,000) - 부가가치세포함 한다
)을 체결하였다. 2) N은 위 도급계약에서 정한 준공기한인 2017. 4. 30.까지 이 사건 공사를 완료하지 못하였고, 피고와 N은 2017. 4. 30.경 위 도급계약에서 정한공예정일을 연기하고, N이 피고로부터 지급받을 공사대금을 7,777,777,000원으로 변경하는 등 아래와 같은 내용을 주요 내용으로 하는 변경계약(이하 ‘이 사건 변경계약’이라고 한다)을 체결하였다.
3. 착공년월일: 2016년 10월 5일
4. 준공예정년월일: 2017년 9월 5일
5. 계약금액: 당초 일금 팔십칠억원정(\87,000,000,000) 변경 일금 칠십칠억칠천칠백칠십칠만칠천원정(\7,777,777,000) 공급가액: 당초 일금 칠십구억구백구만구백일십원정(\7,909,090,910) 변경 일금 칠십억칠천칠십만육천삼백육십사원정(\7,070,706,364) 부가가치세: 당초 일금 칠억구천구십만구천구십원정(\790,909,090) 변경 일금 칠억칠백칠만육백삼십육원정(\707,070,636) 공종 하자보수보증금율(%) 및 금액 하자담보책임기간 전공정 5% 2년
9. 하자담보책임 10. 지체상금율: 매 지체1일당 계약금액의 20/1,000 민간건설공사 표준도급계약 일반조건 제9조(공사기간) ① 공사착공일과 준공일은 계약서에...