1. 피고는 원고에게 1,130,554,000원 및 이에 대하여 2012. 1. 1.부터 2013. 10. 24.까지는 연 6%의, 그...

1. 기초사실

가. 이 사건 공사에 관한 도급계약의 체결 원고는 소외 B 주식회사, 주식회사 C(이하 ‘소외 회사들’이라 한다)과 원고를 대표자로 하는 공동수급체(이하 ‘이 사건 공동수급체’라 한다)를 구성하여 2005. 5. 4. 피고와 D 전력설비 신설공사(이하 ‘이 사건 공사’라 한다)에 관하여 1차 공사금액 5,000,000,000원, 총공사부기금액 18,000,744,205원, 1차 공사기간은 착공일로부터 2005. 12. 31.까지, 총공사기간은 착공일로부터 34개월로 하는 공사도급계약(이하 ‘이 사건 도급계약’이라 한다)을 체결하였다.

나. 이 사건 도급계약에 따른 공사계약일반조건의 내용 이 사건 도급계약의 내용이 된 공사계약일반조건 중 이 사건과 관련된 부분은 아래와 같다.

제19조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ④ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등 승률비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접 노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승률비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하되 설계변경당시의 관계법령 및 재정경제부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없다.

⑦ 공단(피고)은 제1항 내지 제6항의 규정에 의하여 계약금액을 조정하는 경우에는 계약상대자의 계약금액조정 청구를 받은 날로부터 30일 이내에 계약금액을 조정하여야 한다.

이 경우 예산배정의 지연 등 불가피한 경우에는 계약상대자와 협의하여 그 조정기한을 연장할 수 있으며, 계약금액을 조정할 수 있는 예산이 없는 때에는 공사량 등을 조정하여 그 대가를 지급할 수 있다.

⑧ 계약담당은 제7항의 규정에 의한 계약상대자의 계약금액조정 청구 내용이 부당함을 발견한 때에는...