logobeta
텍스트 조절
arrow
arrow
서울북부지방법원 2016.06.10 2015나7761
부당이득금반환등
주문

1. 피고의 항소를 기각한다.

2. 항소비용은 피고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심 판결...

이유

1. 전제사실

가. 남양주에서 ‘C’라는 안경점을 운영하는 원고와 ‘E’이라는 인테리어 업체 대표인 피고 사이에 2014. 11. 22. 위 안경점에 관하여 아래와 같은 내용의 인테리어공사계약(이하 위 공사를 ‘이 사건 공사’라 한다)이 체결되었다.

● 공사기간 : 2014. 12. 5.(착공일)~2014. 12. 22.(준공일) ● 공사대금 : 25,000,000원(부가가치세 포함) 공사대금의 구성 및 지급시기 : 계약금 2,500,000원(계약 당일), 1차 중도금 7,500,000원(2014. 11. 25.), 2차 중도금 12,500,000원(2014. 12. 10.), 잔금 2,500,000원(2014. 12. 22./공사완료확인서 필) ● 제5조(이행지체)

1. 수급인이 준공 기한 내에 공사를 완료하지 못하였을 때에는 지체 일당 공사금액의 3/1000에 해당하는 금액을 도급인에게 지불하여야 한다.

2. 수급인은 노사분규, 천재지변 등 기타 특수한 사정으로 인하여 공사가 지연될 경우, 즉시 도급인에게 통보하고, 해당 사유의 종료 시까지 기간의 연장을 요청할 수 있다.

3. 도급인의 요구에 의한 설계변경 및 전항의 사유에 의한 공사지연 시에는 지체보상금을 면책한다.

● 제7조(계약해지)

3. 수급인이 정당한 사유 없이 착공 및 준공을 지연시킬 경우 계약을 해지할 수 있다.

나. 원고는 2014. 12. 5.까지 피고에게 잔금을 제외한 나머지 공사대금 22,500,000원을 지급하였고, 피고 측 시공실무자인 F(피고의 남편)은 인테리어 공사를 진행하였다.

다. 원고는 준공기한 1주일정도 전인 2014. 12. 14. 돌출간판, 매장 앞 데크 설치를 추가하자는 F의 제안을 받아들여 피고에게 추가공사비 2,300,000원을 지급하였으나, 그로 인한 준공기간 연장이나 지체상금 관련 부가합의는 별도로 없었다. 라.

피고는 당초의 준공기한인 2014. 12. 22.까지 추가공사를 포함한 모든 공사를 마치지는...

arrow