beta
Text
1. Defendant C’s KRW 338,422,00 to the Plaintiffs and 6% per annum from January 27, 2016 to June 22, 2017.
Reasons
1. Basic facts
A. On January 8, 2015, the Plaintiffs, the constructor, concluded a contract with Defendant C, the constructor, with the rate of 1.1 billion won for the construction cost (excluding value-added tax), February 10, 2015, the date of commencement, July 15, 2015, and the rate of liquidated damages for delay at 1/100 for the completion of the project.
(hereinafter “instant contract”). (b)
The Plaintiffs paid KRW 85,422,000,00 on February 10, 2015 to Defendant C as the starting fee of the instant construction work, and KRW 29,000,00 on March 2, 2015, and KRW 10,000 on March 9, 2015, respectively, to Defendant C as the construction price for the instant construction work, including the payment of KRW 85,422,00 on March 9, 2015, respectively.
순번 일시 금액(원) 명목 지급방법 1 2015. 2. 12. 10,000,000 착수금 피고 C에게 현금 지급 2 2015. 3. 2. 29.000,000 착수금 상동 3 2015. 3. 9. 10,000,000 착수금 피고 D의 계좌에 송금 4 2015. 3. 13. 21,000,000 기성금 상동 5 2015. 3. 31. 15,000,000 기성금 상동 6 2015. 3. 31. 20,000,000 기성금 상동 7 2015. 4. 22. 20,000,000 기성금 상동 8 2015. 5. 5. 53,000,000 기성금 43,000,000원 피고 C에게 직접 현금 지급, 10,000,000원 피고 D의 계좌에 송금 9 2015. 5. 22. 34,000,000 기성금 피고 D의 계좌에 송금 10 2015. 5. 22. 55,000,000 기성금 41,000,000원 피고 C에게 현금 지급, 14,000,000원 피고 D의 계좌에 송금 11 2015. 6. 5. 90,000,000 기성금 피고 C에게 현금 지급 12 2015. 6. 22. 27,000,000 기성금 상동 13 2015. 7. 1. 162,100,000 기성금 상동 14 2015. 7. 6. 47,165,000 기성금 상동 15 2015. 7. 7. 40,000,000 샷시공사 선불금 하수급인에게 직접 지급 16 2015. 7. 16. 26,000,000 기성금(샷시공사 선불금 20,000,000원 포함) 샷시공사 선불금 하수급인에게 직접 지급, 나머지 피고 C에게 현금 지급 17 2015. 7. 30. 14,435,000 기성금(석공사 계약금 5,000,000원 포함) 석공사...