1. The Defendant’s KRW 373,435,239 as well as 6% per annum from December 29, 2017 to November 8, 2018.

1. Basic facts

A. On December 24, 2012, the Plaintiff entered into a construction contract for the instant construction project with the Defendant (hereinafter “instant construction contract”) with respect to the total construction period from December 28, 2012 to August 14, 2015 with respect to the instant construction project (hereinafter “instant construction project”).

B. Upon the Plaintiff’s application for the modification of the instant construction contract, the Defendant approved the modification of the instant construction contract and the overall contract several times, and the instant construction contract finally determined on May 23, 2017 as the total contract price of KRW 9,859,660,00, and the total completion period of construction. The main contents of the modification are as follows.

(이하 이 사건 공사계약에 대한 각 차수별 계약을 ‘이 사건 차수 공사계약’이라고 한다). [표1] 총괄분 공사계약 변경내역표 구분 계약일 착공일자/준공일자 총 공사금액(원) 비고 총 괄 분 최초계약 2012.12.24 2012.12.28~2015.08.14 7,916,130,000 변 경 2013.05.04 상 동 7,226,716,000 변 경 2013.12.17 상 동 7,419,046,000 변 경 2014.02.18 상 동 8,394,040,000 변 경 2014.12.17 상 동 9,052,090,000 변 경 2015.02.04 2012.12.28~2016.12.31 상 동 505일 연장 변 경 2016.06.27 상 동 9,630,620,000 변 경 2016.12.19 2012.12.28~2017.03.31 상 동 90일 연장 변 경 2017.02.23 2012.12.28~2017.05.23 상 동 53일 연장 변 경 2017.03.17 상 동 9,859,660,000 차수분 / 구분 계약일 착공일자/ 준공일자 각 차수별 공사금액(원) 비 고 1차분 최 초 2012.12.24 2012.12.28~2014.04.21 2,230,100,000 변 경 2013.05.04 상 동 2,207,700,000 변 경 2013.06.04 상 동 1,826,000,000 변 경 2013.12.17 상 동 1,838,480,000 변 경 2014.02.18 상 동 1,882,270,000 변 경 2014.04.14 상 동 1,829,560,000 2차분 최 초 2014.02.19 2014.02.24~2014.12.20 970,030,000 변 경 2014.12.17 상 동 973,730,000 3차분 최 초 2015.02.05 2015.01.02~2016.06.30 5,501,950,000 변 경 2016.06.27...