당심에서...

1. 기초사실

가. 원고는 2013. 4. 5. 피고들과 사이에 아래와 같은 내용의 공사도급계약(이하 ‘이 사건 원도급계약’이라 함)을 체결하였다.

공사장소 : 이천시 D 공사명 : E 물류창고(이하 ‘이 사건 물류창고’라 함) 신축공사 착공년월일 : 2013. 4. 10. 준공예정년월일 : 2013. 8. 10. 총 공사비 : 1,457,500,000원(부가가치세 포함) 특약사항 :

2. 대금 결제시 F 사장님 승인 후 지불

5. 하자발생시 10일 이내 조치할 것

6. 하자보증기간은 2년으로 할 것

7. 공사 준공일은 반드시 지킬 것 10. 지체상금율은 0.2%로 한다.

나. 이후 원고는 2014. 2. 3. 피고들과 사이에 추가로 이 사건 물류창고의 내부판넬 및 아스콘, 잡철 공사에 관하여 아래와 같은 내용의 공사도급계약(이하 ‘이 사건 추가계약’이라 함)을 체결하였다

(한편, 이 사건 원도급계약 및 이 사건 추가계약에 따라 원고가 시공한 공사를 ‘이 사건 공사’라 함). 착공년월일 : 2014. 2. 3. 준공년월일 : 2014. 3. 30. 총 공사비 : 89,100,000원(부가가치세 포함) 공사비 지급 : 계약금(선급금) - 33,000,000원(부가가치세 포함), 중도금 - 0원 잔금 - 준공 후 나머지 56,100,000원(부가가치세 포함) (단, 공사 완료 후 지급한다.)

다. 원고는 이 사건 공사를 마치고 피고들에게 이 사건 물류창고를 인도하여 2014. 3. 14. 이 사건 물류창고에 대한 사용승인이 이루어졌다. 라.

원고와 피고들은 위 사용승인 후인 2014. 3. 27. 아래와 같은 내용의 약정서(이하 ‘이 사건 약정서’라 함)를 작성하였다.

공사장소 : 이천시 D 공사명 : E 물류창고 추가공사 공사시작일 : 2014. 4. 2. 공사완료일 : 2014. 5. 30. 추가공사비 : 금 일억 원정(100,000,000)

마. 원고는 2014. 6. 9. 피고 B에게 '이 사건 공사를 시공한 A(원고) 대리인 K가 L대표...