2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 원고는 2014. 7.경 피고 주식회사 B(이하 ‘피고 회사’라고 한다)과 아래와 같은 내용의 공사도급계약(이하 ‘이 사건 공사계약’이라고 한다)을 체결하였다.

이 사건 공사의 발주자 아래와 같이 이 사건 공사계약에 따라 신축된 아파트에 관하여 피고 C 명의로 소유권보존등기된 것에 비추어 보면, 피고 C이 발주자, 피고 회사가 도급인으로 사실인정하기로 한다.

이자 피고 회사의 대표이사인 피고 C은 이 사건 공사계약에 따른 피고 회사의 원고에 대한 공사대금 채무를 연대보증하였다.

● 발주자: 피고 C ● 도급공사명: 동해시 D 공동주택 마감공사(이하 ‘이 사건 공사’라고 한다) ● 공사장소: 강원도 동해시 E 외 3필지 ● 공사기간: 착공 2014. 7. 22. 준공 2014. 10. 10.(10일 연장 가능) ● 계약금액 및 공급가액: 1,370,600,000원 갑 제2호증 계약서에는 계약금액와 공급가액이 1,376,000,000원으로 기재되어 있으나, 이는 오기이고 실제로 합의한 공사대금은 1,370,600,000원이라는 사실에 관하여 당사자들 사이에 다툼이 없으므로 위와 같이 인정한다.

● 부가가치세: 별도 ● 지체상금률: 1/1,000(1일 지연시) 도급인 갑 제2호증 계약서 하단에는 발주자란에 피고 회사가, 도급인란에 원고가 기재되어 있으나, 이는 앞에서 본 바와 같이 오기로 보여 위와 같이 사실인정한다.

: 피고 회사 수급인: 원고 연대보증인: 피고 C

나. 원고는 이 사건 공사계약에 따라 공사를 시행하여 2015. 6. 5. 공사를 완료하였다.

그에 따라 피고 C은 2015. 6. 17. 이 사건 공사에 따라 신축된 집합건물(동해시 F 외 3필지 G아파트, 이하 ‘이 사건 아파트’라고 한다)에 관하여 소유권보존등기를 마쳤다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증 가지번호 있는 것은 각...