이와 관련하여 피고는 원고에게 공사이행확약서를 작성하여 주었는데 주요 내용은 아래와 같다

(이하 위와 같이 원고와 피고 사이에 체결된 전기 공사 도급계약을 ‘이 사건 도급계약’이라 한다). 3. 계약명 : 중량물 운반용 BARGE 전기 공사 -케이블 포설, MSB, 발전기, 각종 스위치 보드 -LIHTING SYSTEM(전기식 기적 포함) -선미 MOORING WINCH 결선 및 가동 -MEGAREST, 발전기 LOAD TEST, 포설 검사 등을 포함한 일체의 공사

4. 계약금액 : 3,000만 원

6. 계약 조건

2. 수주자의 귀책사유로 공사 기간 내 공사를 완료하지 못할 시 지체상금을 발주자에게 지급한다.

지체상금율은 100분의 30으로 한다.

3. 본 계약서 날인 전까지 발생된 C(주)에 대한 채권, 채무는 발주자와 무관함을 확인하며 발주자에게 민, 형사상의 이의를 제기하지 않을 것을 확약한다.

*MAKER 입회 하에 GENERATOR LOAD TEST 진행한다.

원고는 2016. 10. 12. 피고에게 이 사건 도급계약에 따른 공사대금 3,000만 원을 모두 지급하였다.

다. 이 사건 도급계약 체결 당시 C은 이 사건 선박 건조를 위하여 E으로부터 부두를 임차하여 사용하고 있었는데, 그 사용료 등을 지급하지 못하고 있었다.

E은 2016. 10. 24.부터 이 사건 선박 공사 업체들의 현장 출입을 제한하였다.

이에 원고는 2016. 11. 5. E과 사이에 선박 출항일까지의 조선소 부두 사용료를 3,000만 원으로 합의하였고, E은 이 사건 선박의 건조를 위한 차량 등의 출입을 허용하기로 하였다. 라.

원고는 2016. 11. 8. 피고에게 BALLAST PUMP의 MOTOR 리드박스 2개 공급 및 잔여 공사를 요청하였고 피고는 이를 이행하기로 하고 그 대금으로 150만 원을 지급받았다.

마. 원고는 2016. 11. 16. 피고에게 이 사건 공사의 마무리를 독촉하였다.

이후...