가. H란 상호로 석재공사업 등을 하는 원고는 2012. 8. 23. 피고 B가 대표이사로 있는 유한회사 D(이하 ‘D’이라 함)으로부터 전주시 덕진구 E에 있는 F병원(이하 ‘이 사건 건물’이라 한다) 신축공사 중 외부석재 설치공사(이하 ‘이 사건 공사’라 한다)를 하도급받는 계약을 체결하였다.

피고들은 위 계약에 따른 D의 원고에 대한 채무를 연대보증하였다.

위 계약의 주요 내용은 아래와 같다.

4. 공사기간 : 착공 2012. 8. 23. 준공 2012. 10. 10. 5. 계약금액 : 건식 ㎡당 75,000원(황등석, 30T, 버너), 두겁석 ㎡당 70,000원(황등석, 70T, 톤 마감)

6. 대금의 지급 : 준공검사필하고 14일 이내 지급한다.

10. 지체상금률 : 1/1000 11. 공사 범위

가. 외부석재공사 중에 물량 증감은 차후에 정산한다.

바. 기성금은 100% 현금 지급한다.

(준공검사 후 14일 이내)

자. 석재공사에 필요한 모든 자재는 원고가 처리한다.

나. 원고와 D, 피고들은 이후 위 계약의 내용 중 준공일을 2012. 12. 5.로, 건식석재 ㎡당 단가를 85,000원으로 변경하였다

(이하 ‘이 사건 변경계약’이라 하고, 원 계약과 통칭하여 ‘이 사건 공사계약’이라 한다). 다.

원고는 이 사건 변경계약 당시 D에게 2012. 12. 5.까지 이 사건 공사를 완료하지 못할 경우 계약을 해제하고 모든 손해배상책임을 부담한다는 내용의 각서를 작성하여 주었다. 라.

원고는 이 사건 변경계약의 약정 준공일을 지나서 이 사건 공사를 완료하였다.

마. D은 2013. 7. 19. 이 사건 건물에 관하여 사용승인을 받았다.

【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 1, 2호증, 을 1, 3호증, 을 15호증의 1, 2, 을 16호증의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

2. 청구원인에 관한 판단

가. 원고의 주장 이 사건 공사계약에 따라 원고가 받아야 할 총...