가. 원고와 피고는 2013. 5. 피고가 원고로부터 ‘(재)천주교예수성심전교수녀회 영성센터(이하 ’이 사건 건물‘이라 한다) 신축공사(이하 ’이 사건 공사‘라 한다)’를 다음과 같은 내용으로 도급받기로 하는 계약(이하 ‘이 사건 도급계약’이라 한다)을 체결하였다.

1. 공사명: 천주교예수성심전교수녀회 영성센터 신축공사

2. 착공예정연월일: 2013. 5. 27. 3. 준공예정연월일 2014. 5. 31. 4. 계약금액: 3,300,000,000원(부가가치세 포함) 11. 지체상금률: 1일에 공사금의 1/1000 민간공사 표준도급계약 일반조건 제9조(공사기간) ① 공사착공일과 준공일은 계약서에 명시된 일자로 한다.

③ 준공일은 피고가 건설공사를 완성하고 원고에게 서면으로 준공검사를 요청한 날을 말한다.

다만 제24조의 규정에 의하여 준공검사에 합격한 경우에 한한다.

제16조(공사기간의 연장) ① 원고의 책임 있는 사유 또는 천재지변, 불가항력의 사태 등 피고의 책임이 아닌 사유로 공사수행이 지연되는 경우 피고는 서면으로 공사기간의 연장을 원고에게 요구할 수 있다

④ 원고는 제1항의 계약기간의 연장을 승인하였을 경우 연장기간에 대하여는 지체상금을 부과하여서는 아니된다.

제23조(부분사용) ① 원고는 공사목적물의 인도전이라 하더라도 피고의 동의를 얻어 공사목적물의 전부 또는 일부를 사용할 수 있다.

제24조(준공검사) ① 피고는 공사를 완성한 때에는 원고에게 통지하여야 하며 원고는 통지를 받은 후 지체 없이 피고의 입회하에 검사를 하여야 하며, 원고가 피고의 통지를 받은 후 10일 이내에 검사결과를 통지하지 아니한 경우에는 10일이 경과한 날에 검사에 합격한 것으로 본다.

제25조(대금지급) ① 피고는 원고의 준공검사에 합격한 후...