손해배상(기)
1. The judgment of the first instance court, including the Plaintiff’s claim for the principal lawsuit as modified by this court, is modified as follows.
A principal lawsuit and a counterclaim shall be deemed simultaneously.
1. Objects of adjudication of this Court;
A. In the first instance trial, the Plaintiff filed a claim as set forth below with the main lawsuit of this case, and the Defendant filed a claim for the unpaid construction cost and additional construction cost as set forth below (Attachment 2) with the counterclaim of this case.
<이하 표 삽입을 위한 여백> 본소 청구 내역 제1심의 판단 ① 지체상금 배척 ② 약정금 ㉠ 퇴직공제부금 전부 인용: 109,504,511원 (미지급 공사대금에서 전부 공제) ㉡ 폐기물처리비 및 용역비 ㉢ 타일시공 품질시험비 ㉣ 바닥미장공사 보양비 ㉤ 타일자재 로스 비용 ③ 하자보수에 갈음하는 손해배상 ㉠ 현관바닥 황동줄눈 자재비, 노무비 인용: 40,375,415원 (미지급 공사대금채권과의 상계로 전부 소멸) ㉡ 미장공 직영 투입비 2015. 8. 24. ~
8. 29.) ㉢ 타일공 직영 투입비(2015. 9. 1. ~ 11. 30.) ㉣ 계단연창 사춤 직영 투입비 ㉤ 미장공 직영 투입비 ㉥ 발코니 코킹 직영 투입비 ㉦ 엘리베이터 전실 테라죠일 변경 ㉧ K동, L동, M동 발코니 방통타설비 ㉨ 타일공 직영 투입비(2015. 11. ~ 12.) ㉩ 추가 하자보수비용(타일미장방수공사) ㉪ 현관대리석 보양조치 하자 배척 ④ 하자보수보증금 예치 청구 일부 인용: 17,482,903원 [표 1] 본소 청구 반소 청구 내역 제1심의 판단 미지급공사대금 전부 인용: 250,560,772원 (원고의 약정금 채권 및 하자보수에 갈음하는 손해배상 채권으로 공제 또는 상계되어 일부 소멸) 추가공사대금 전부 배척 [표 2 반소 청구
B. The first instance court shall, as indicated in the foregoing table, accept the entire claim for the agreed amount in the principal lawsuit, partly accept the claim for damages in lieu of the defect repair and the claim for the deposit of the defect warranty bond, and shall reject the claim for the compensation for delay in full, and (2) all the claim for the payment of the unpaid construction amount in the counterclaim.