2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 원고는 2015. 3. 10.경 피고 주식회사 엠비씨중건설(이하 ‘피고 회사’라 한다)과 사이에, 원고가 피고 회사에게 삼척시 사직동 대희지센트아파트 신축공사 중 파일항타공사(이하 ‘이 사건 공사’라 한다)를 하도급하기로 하는 하도급계약을 체결한 뒤(이하 ‘당초 계약’이라 한다), 2015. 6. 23.경 공사기간 및 계약금액을 아래 , 로 변경하였는바(이하 ‘이 사건 최종계약’이라 하고, 전체적으로 ‘이 사건 계약’이라 한다), 이 사건 계약에 포함된 건설공사 하도급계약조건(이하 ’이 사건 계약조건‘이라 한다) 중 이 사건과 관련된 부분은 다음과 같다.

건설공사 표준하도급 계약서 ① 발주자 : 원고 원도급공사명 : 삼척 사직동 대희지센트아파트 신축공사 ② 하도급공사명 : 삼척 사직동 대희지센트아파트 신축공사 중 파일항타공사 ③ 공사기간 : (착공) 2015. 3. 10. ~ (준공) 2015. 4. 30. ④ 공사계약금액 : 2,143,654,000원(비과세, 자재비 포함) ⑤ 지체상금율 : 계약금액의 1/1000 공사기간 : (착공) 2015. 6. 23. ~ (준공) 2015. 9. 30. 공사계약금액 : 2,820,474,000원(비과세, 자재비 포함) 건설공사 하도급 계약 일반조건 제7조(계약이행 및 공사대금지급보증) ① 원고와 피고 회사는 다음 각호의 1의 방법으로 계약이행 및 공사대금의 지급을 상호보증한다.

1. 피고 회사는 원고에게 계약금액의 10%에 해당하는 금액의 계약이행보증 ② 제1항의 규정에 의한 원고와 피고 회사 상호간의 보증은 현금의 납부 또는 다음 각호의 1에 의한 보증서의 교부에 의한다.

1. 건설공제조합, 전문건설공제조합 또는 보증보험회사, 신용보증기금 등 이와 동등한 보증기관이 발행하는 보증서 ⑤ 피고 회사가 계약상 의무를 이행하지 아니하여 원고가 제25조...