1. 인정사실

가. 수급인 원고는 도급인 피고와 2015. 1. 30. 서울 은평구 C빌딩(이하 ‘이 사건 건물’이라 한다) 신축공사(이하 ‘이 사건 공사’라 한다)에 관하여 도급계약(이하 ‘이 사건 도급계약’이라 한다)을 체결하였다.

이 사건 도급계약의 주요 내용은 다음과 같다.

착공년월일: 2015. 2. 1. 준공예정년월일: 2016. 3. 31. 계약금액: 2,915,000,000원 공급가액: 2,650,000,000원 부가가치세: 265,000,000원 지체상금율: 1/1000 (1일당) 표준도급계약 일반조건 제27조[지체상금] ① 원고는 준공기한내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서상의 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 피고에게 납부하여야 한다.

다만, 피고의 귀책사유로 준공검사가 지체된 경우와 다음 각호의 1에 해당하는 사유로 공사가 지체된 경우에는 그 해당일수에 상당하는 지체상금을 지급하지 아니하여도 된다.

1. 제18조[불가항력에 의한 손해]에서 규정한 불가항력의 사유에 의한 경우

2. 원고가 대체하여 사용할 수 없는 중요한 자재의 공급이 피고의 책임있는 사유로 인해 지연되어 공사진행이 불가능하게 된 경우

3. 피고의 귀책사유로 착공이 지연되거나 시공이 중단된 경우

4. 기타 원고의 책임에 속하지 아니하는 사유로 공사가 지체된 경우 ③ 피고는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 산출된 지체상금은 제25조[대금지급]의 규정에 의하여 원고에게 지급되는 공사대금과 상계할 수 있다.

나. 원고는 이 사건 공사 도중 피고의 요청에 의하여 이 사건 건물의 외벽 마감재를 변경하는 등의 추가공사(이하 ‘이 사건 추가공사’라 한다)를 실시하였다.

다. 이 사건 건물은 2016. 4. 22. 준공되어 같은 날 건축물 사용승인을 받았고,...